当前位置：三木文库>职场文档>合同>装修合同

装修合同范本15篇

时间：2022-05-13 10:47:31 合同我要投稿

立即下载

装修合同

　　在人们越来越相信法律的社会中，合同的地位越来越不容忽视，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。那么合同书的格式，你掌握了吗？下面是小编帮大家整理的装修合同范本，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。

装修合同范本15篇

装修合同范本1

　　甲方：

　　乙方：

　　为了给师生营造一个良好学习育人的环境，解决师生就餐问题，学校决定从有限的办公经费中挤出一部分用来装修师生食堂。经校委会研究并报上级主管部门批准，通过向社会公开招标，将装修工程承包给乙方，经双方协商，协议如下：

　　一、学校食堂装修面积约263㎡，每平米预算材料及人工造价58.00元。装潢总计费用约15254.00元(大写：壹万伍仟贰佰伍拾肆圆)，装璜材料由乙方提供，甲方负责验收材料质量。

　　二、乙方根据甲方的装璜设计方案施工，保证装璜质量。

　　三、工程竣工后由甲方负责验收，验收合格后付给乙方装潢全部费用。

　　四、施工期间发生的`一切不安全事故均由乙方承担。

　　五、以上协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方共同签字盖章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年月日：

装修合同范本2

　　甲方：_______________________

　　乙方：_______________________

　　根据中华人民共和国建设部《民用建筑工程室内环境污染控制规范》、《住宅室内装饰装修管理办法》和国家质量监督检疫总局发布的《室内装饰装修材料有害物质限量》十项标准及有关法律法规的规定，甲、乙双方就绿色环保装修问题，达成如下协议：

　　1.乙方保证工程实行环保设计、采用环保材料、进行环保施工、装修后室内空气质量达到国家环保标准。

　　2.可检测工程(符合本合同4.1及4.2款的要求)验收后，甲方如果认为有必要对室内空气质量进行检测，可以委托下列具有国家资质的检测机构进行空气质量检测，检测费用由甲方承担。

　　国家建筑材料检测中心-室内环境检测总站

　　地址：_____________________________________

　　电话：_____________________________________

　　3.室内环境空气检测项目为“甲醛”、“苯”、“TVOC”三项，检测数据以本合同列出的，上述具有国家资质的检测机构出具的《环境检测报告》为准。

　　4.甲方同意在室内空气进行检测时，必须符合以下条件，否则检测结果无效，室内空气质量不合格的责任由甲方负责。

　　4.1 检测须在未搬入家具，未配置木地板、橱柜等项目的情况下进行;室内所有对环境能产生影响的材料(如板材，涂料等)均须为乙方报价明细上和增减项单上的项目，且为乙方提供。

　　4.2 如果有非乙方施工项目，或有未与乙方书面约定(指合同或变更单)而进行施工的项目(包括数量增加而未有书面约定的)，检测结果无效。

　　4.3 检测时间应在可检测工程完工验收_________天(不算做工程延期)之后进行，在此期间，室内必须每天24小时通风换气，地漏和下水管须用遮盖物封闭。

　　4.4 检测由乙方专职人员(非施工人员)、检测中心专业人员、客户三方同时在场的情况下进行，唯此情况下进行的检测视为有效。

　　4.5 符合本合同列出的，具有国家资质检测机构所要求的室内、室外空气条件、温度等其他必要条件。

　　5.由于装修引起室内空气不合格的'主要原因是使用了环保不合格的材料，因此如果室内空气经检验不合格，则首先要在使用材料上寻找原因。甲、乙双方首先共同查找在检工程中的材料，如果发现有本合同4.1及4.2条款的情况或行为，室内空气质量不合格的责任由甲方负责。如没有发现本合同4.1及4. 2条款的情况或行为，装饰所用材料全部为乙方承诺使用并提供的材料，责任由乙方负责。

　　6.室内空气质量不合格的原因除装修污染外，还有建筑主体、家具等污染，对装饰装修以外的污染，乙方不承担任何责任。

　　7.由于乙方原因导致室内空气不合格，乙方按下列步骤解决

　　7.1 进行综合治理，治理期限为一个月，治理造成的延期交付视同工程延期，乙方每日按合同造价的3‰承担违约金。检测机构出具检测报告之前的时间(以检测报告上标明的出具时间为准)，不算做工程延期。

　　7.2 治理结束后，经检测室内空气仍不达标的，乙方为甲方办理退单，并退还甲方已交全部施工款。

　　7.3 乙方退还甲方已交全部施工款后，本合同自动终止，乙方不再负有其他责任。

　　8.由于室内空气中有害物质含量会因挥发越来越少，因此空气质量不存在保质期。

　　9.本合同必须与施工合同同时签定方可有效。乙方拥有对本合同的最终解释权。

　　10.本合同一式两份，甲方、乙方各执一份。

　　甲方(签字)：_________ 乙方(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　签订地点：_____________ 签订地点：_____________

　　精选简版装修合同范本

　　发包方(简称甲方)：_________________________ 承包方(简称乙方)：_________________________

　　甲乙双方经友好协商，甲方决定委托乙方进行住房装修，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

装修合同范本3

　　合同编号:______

　　发包人: 承包人:

　　住所: 住所:

　　委托代理人: 营业执照号:

　　电话: 法定代表人: 电话:

　　BP机号: 委托代理人: 电话:

　　本工程设计人: 电话:

　　施工队负责人: 电话:

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律,法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在平等,自愿,协商一致的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:

　　第一条工程概况

　　1.1 工程地点:___________________.

　　1.2 工程内容及做法(详见附表1:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表.附表2:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表).

　　1.3 工程承包方式:双方商定采取下列第___种承包方式.

　　(1)承包人包工,包料(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表);

　　(2)承包人包工,部分包料,发包人提供部分材料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表.附表5:承包人提供装饰装修材料明细表);

　　(3)承包人包工,发包人包料(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表).

　　1.4 工程期限____天,开工日期____年____月____日,竣工日期____年____月____日.

　　1.5 合同价款:本合同工程造价为(大写):____________元(详见附表3:家庭居室装饰装修工程报价单).

　　第二条工程监理

　　若本工程实行工程监理,发包人与监理公司另行签订《工程监理合同》,并将监理工程师的姓名,单位,联系方式及监理工程师的职责等通知承包人.

　　第三条施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第___种方式提供:

　　(1)发包人自行设计并提供施工图纸,图纸一式二份,发包人,承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸);

　　(2)发包人委托承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人,承包人各一份(详见附表6:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)______元,由发包人支付(此费用不在工程价款内).

　　第四条发包人义务

　　4.1 开工前____天,为承包人入场施工创造条件.包括:搬清室内家具,陈设或将室内不易搬动的家具,陈设归堆,遮盖,以不影响施工为原则;

　　4.2 提供施工期间的水源,电源;

　　4.3 负责协调施工队与邻里之间的关系;

　　4.4 不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;

　　4.5 施工期间发包人仍需部分使用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;

　　4.6 参与工程质量和施工进度的.监督,负责材料进场,竣工验收.

　　第五条承包人义务

　　5.1 施工中严格执行安全施工操作规范,防火规定,施工规范及质量标准,按期保质完成工程;

　　5.2 严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;

　　5.3 保护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上,下水管道的畅通;

　　5.4 保证施工现场的整洁,工程完工后负责清扫施工现场.

　　第六条工程变更

　　工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一致,签定书面变更协议,同时调整相关工程费用及工期(见附表7:家庭居室装饰装修工程变更单).

　　第七条材料的提供

　　7.1 由发包人提供的材料,设备(详见附表4:发包人提供装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;

　　7.2 由承包人提供的材料,设备(详见附表5:承包人提供装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验.

　　第八条工期延误

　　8.1 对以下原因造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:

　　(1)工程量变化和设计变更;

　　(2)不可抗力;

　　(3)发包人同意工期顺延的其他情况.

　　8.2 因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人提供的材料,设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人承担,工期顺延.

　　8.3 发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延.

　　8.4 因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人原因造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人承担,工期不顺延.

　　第九条质量标准

　　双方约定本工程施工质量标准:___________________________________________.

　　施工过程中双方对工程质量发生争议,由_________部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人承担;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人承担.

　　第十条工程验收和保修

　　10.1 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:

　　(1)_________________________;

　　发包方(章)：承包方(章)：

　　地址：地址：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　电话：电话：

　　电挂：电挂：

　　开户银行：开户银行：

　　帐号：帐号：

　　邮政编码：邮政编码：

　　合同订立时间：年月日

装修合同范本4

　　甲方： (发包方)

　　乙方： (承包方)

　　本着互相信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。

　　第一条工程概况

　　1.装修施工地点：。

　　2.工期：年月日至年月日

　　3.本项工程预计费用元人民币。

　　第二条材料供应的约定

　　1.甲方提供的材料

　　乙方必须至少提前三天向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单，并注明所需要材料的数量。甲方应按时提供乙方需要的材料。

　　甲方负责采购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发现甲方提供的材料有质量问题或规格差异，应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失，责任由甲方承担。

　　甲方供应的材料按时抵达现场后，由乙方负责保管，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。

　　2.甲方采购供应的装饰材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的`双倍补偿给甲方。

　　3.乙方提供的材料

　　乙方供应的水电材料甲方应到现场验收，如不符合设计、施工要求或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　乙方自带施工的必须工具(锥子、切割片等)，要保证安全性、良好使用性，乙方自行承担工具维修费和损耗费用。

　　第三条关于工程质量及验收的约定

　　1.本工程质量应达到的标准：

　　2.由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身原因造成质量问题，其返工费用由乙方承担，工期不变。

　　3.工程竣工：乙方应提前两天通知甲方验收，甲方在接到通知两日内组织验收，并办理验收手续。

　　第四条有关安全生产和防火等的现场管理约定：

　　1.严格遵守规定的装饰装修施工时间，降低施工噪音，减少环境污染。处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位、住户的关系。

　　2.未经甲方同意及有关部门批准，施工中不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

　　3.工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　4.保证装饰装修现场的整洁，竣工前做好卫生清扫和处理工作。

　　5.负责装饰装修所产生垃圾的处理工作，每日至少清洁一次。

　　6.乙方如因施工原因需居住在现场，日常用水、用电等必须注意安全，工地发生工伤由乙方负责。

　　7.乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。

　　8.未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发现偷盗现象按材料价格加倍赔偿。

　　第五条关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：

　　1.工程款付款方式：

　　布管验收合格后支付工钱的50%，水电完工后支付30%，整体竣工验收合格后支付20%。

　　2.乙方承包内容：

　　1).水电开槽、布线、穿线、埋槽

　　2).所有水电施工过程的垃圾清运(每天现场整理装袋)

　　3).水电施工的穿墙、打孔、切割

　　4).开关面板安装

　　5).小五金、马桶、的安装

　　6).后期灯具的安装

　　3.工程结算方式：

　　按实结算：，总价结算：20元/平米(套内面积)

　　第六条违约责任：

　　1.甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。

　　第七条纠纷处理方式：

　　因工程质量双方发生争议时，双方协商解决;当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可向人民法院提起诉讼。

　　第八条合同的变更和解除：

　　1.合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款10%支付违约金，并办理终止合同手续。

　　2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，解除本合同。

　　第九条其它约定：

　　1.因气候、停电等不可抗力或不可预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。

　　2.甲方在入住前可以要求乙方5次来现场配合其他工种的交叉施工，超过5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的劳务费。

　　3.保修期内由于乙方的施工和产品造成的质量问题由乙方免费维修，在接到甲方通知后48小时内必须到达现场。由于甲方使用不当或不可抗力或不可遇见原因造成的问题，甲方按实际发生费用支付乙方维修费用。

　　第十条附则

　　1.本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。

　　2.本合同签订后工程不得转包。

　　3.水电工程保修伍年，过了保修期乙方来维护甲方应支付相应费用。

　　甲方：乙方：

　　年月日年月日

装修合同范本5

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国价格法》、《北京市保护消费合法权益条例》，中华人民共和国建设部(1997)92号文《家庭居室装饰装修管理试行办法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、友好、自愿、协商一致的基础上达成如下协议，共同遵守。

　　发包方(简称甲方)：

　　承包方(简称乙方)： (施工工程队负责人)

　　身份证：联络方式：

　　家庭住址：

　　第一条工程概况

　　1.装潢施工地点：

　　2.住房结构：砖混结构;房型__房__厅__套，建筑面积约__平方米。

　　3.承包方式：

　　4.装饰施工内容：甲方住房的水电改造工程，墙体改造，墙体拆除，墙面及地面拆除，地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，门窗拆除，包水管，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具安装，隔断制作，搬运工程等其他装修工程中应包含的所有工程。(关于采购及搬运工程的补充约定：甲方所有采购都由乙方协助完成，甲方在采购过程中，承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下或者不予送货的情况，则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内或者乙方负责将货物运送至施工现场)。

　　5.总价款：____元(包括屋内垃圾清理费和材料搬运费)，乙方已拿走甲方的冰箱及暖气片价值______元，抵工程款______元整，剩余工程款____元。大写(人民币______整。以上总价款根据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款包含所有乙方承担的装修工程中涉及的人工。

　　6.工期：自____年__月__日开工，至____年__月__日竣工，工期约__天。另，如双方经过协商，对工期的延长达成一致意见，则按达成的统一意见执行。

　　第二条关于乙方职责的约定

　　1.乙方(即)在装修期间承担施工工程队负责人的职责，对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面承担联络甲方，提供材料需求，现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中，产生质量问题和各类应由施工工程队承担的对甲方造成的损失，甲方只针对乙方(即)提出赔偿。

　　2.乙方在装修过程中，需保证全程在现场进行施工和管理(陪同甲方进行材料选购除外。如遇特殊情况，需与甲方协商并且获得认可)。

　　3.乙方负责人负责组织装修人员参与本合同定义的装修工程。如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义，可以要求乙方无条件更换。

　　第三条关于材料供应的约定。

　　1.全部工程用装修材料均由甲方提供，装修施工设备、工具由乙方提供。

　　2.甲方负责采购供应的材料，应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方必须协助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应及时向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。

　　3.乙方必须负责进行材料的搬运上楼工作(瓷砖除外)。

　　4.为了保证工程的正常进行，乙方必须至少提前一周书面向甲方提出下一工序需要购买的材料的清单及协助甲方进行材料采购，以便甲方于周末采购材料。甲方应按时提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延误，造成的工期延误由甲方承担责任。乙方同时必须提供大致精确(+/-5-10%)的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方承担，或者由乙方负责运输退回供应商。

　　5.甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本协议规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

　　第四条关于工程质量及验收的约定。

　　1.本工程执行《住宅建筑装饰工程技术规程》、《住宅装饰装修验收标准》和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。

　　2.甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

　　3.由于乙方原因造成质量事故，其返工费和材料损失由乙方承担。

　　4.在施工过程中，甲方提出设计修改意见及增减工程项目，须提前与乙方联系后，方能进行该项目的施工。

　　5.若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方安排其他单位安装(如窗户，橱柜防火门，台面等)，甲方应事先安排时间并通知乙方，乙方应予以配合，并避免造成整体工期的延误。

　　6.工程验收-甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。

　　7.工程竣工：乙方应提前二天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，并书面办理验收确认手续。如果甲方在规定时间

　　知乙方，另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。

　　8. 工程保修期一年，从竣工验收确认之日起算。保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件地进行维修，并承担相应材料费用。

　　第五条：关于安全生产和防火的约定

　　1. 甲方提供的施工要求（见上述第三条）及与乙方协商，且施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的'安全，遵守物业管理部门的装修指南，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生，乙方负责修复和赔偿。

　　2. 施工中凡涉及改变房屋结构，拆、改承重墙，加大楼（地）面荷载，由甲方向物业管理部门提出协商，经确认后施工。

　　3. 乙方应注意煤气使用安全，确保登高施工的安全保障等各类安全保证，并提醒施工工程人员注意安全，产生任何事故的责任完全由乙方负责。如果乙方在现场施工中发生安全事故，必须在1小时内通知甲方。

　　第六条：关于工程价款及结算的约定

　　1. 工程款付款方式：经双方认可，工程款付款时间表如下：

　　协议签订完毕，水电改造完成并验收合格后，甲方支付乙方（大写：贰万元整）；

　　所有地砖、墙砖铺贴完成并验收合格后，甲方支付乙方写：贰万元整）；

　　所有墙面涂料粉刷完成并验收合格后，甲方支付乙方元整（大写：贰万元整）；

　　所有工程竣工，设备安装结束并验收合格之后，甲方支付乙方元整（大写：贰万元整）；剩余支付。

　　2. 合计

　　第七条：其它事项

　　1. 甲方工作：

　　1）甲方应在开工当天，向乙方进行现场交底。向乙方提供施工需用的水、电等必备条件，并说明使用注意事项。

　　2）做好施工中因临时使用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。

　　2. 乙方工作：

　　1）参加甲方召集的现场交底。

　　2）全权负责协议履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。如在保证工程质量的情况下更换人员，乙方应提前通知甲方，并取得甲方同意。

　　第八条：违约责任

1. 甲方未按协议约定时间付款的，逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息。

　　2. 由于乙方原因逾期竣工的，至逾期5 天后，每逾期一天乙方向甲方支付

　　3. 乙方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。

　　4. 工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自动用工程由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。

　　5. 工程关键节点未办理验收，乙方提前进行下一阶段工程施工，由此造成损失的，由乙方负责。

　　第八条：纠纷处理方式

　　因工程质量双方发生争议时，双方应尽量协商。或若协商不成时，可以按照本协议约定向：

　　1）浦东区仲裁委员会申请仲裁；

　　2）浦东区人民法院提起诉讼

　　第九条：协议的变更和解除

　　1. 协议经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更协议内容，应经协商一致后，重新签订补充条款。

　　2. 施工过程中任何一方提出终止协议，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止协议协议，解除本协议。

　　3. 如由于乙方施工出现质量问题，甲方可以无条件提出中止协议，而无需获得乙方的认可。

　　第十条：施工工艺要求

　　1、拆旧

　　1）铲除原有墙体石灰粉，；

　　2）按图纸拆除墙体及玻璃窗，乙方拆旧过程中不得破坏房屋原有结构及水管。拆旧结束后需经过甲方验收。

　　2、电路安装工艺要求：

　　1）三线制安装必须用三种不同色标。黄色、绿色、红色为A 、B 、C 三相火线色标。白色为零线色标，黄绿彩线为接地色标。

　　2）所有导线安装时，必须用相应的pvc 管子穿起来，埋在事先凿好的深宽为4×3cm 的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和木、瓦工协商解决施工中的难题。

　　3）所有线路必须按横平竖直的方向分布，严禁蛛网式分布。pvc 管一头要穿进总开关箱约3cm 左右，然后沿墙壁，顺地面垂直分布，转弯处用90度弯头或软管联接好，并用管卡固定好。所有导线在pvc 管子里不能有接头。

　　4）预埋导线的线径大小是按电器的功率来测算的，空调，浴霸，电热水器，冰箱的线路必须从开关箱单放到位。

　　5）所有预埋导线留在接线盒处的长度为20cm ，按线盒必须用水泥砂浆封装牢固，并使其保持端正，不得歪斜，其合口要略低于墙面0.5cm 左右。总开关箱大小可视客户用电线多少来确定。

　　6）所有导线分布到位确认无误后，可通电试验，方法为：将所有用电接头接上灯头套上15w 灯泡，接通电源如全亮说明该户电路安装基本合格，这时可填写工程交接单。请其它工种负责人签字验收，电气隐蔽工程初步结束。

　　7）安装各种灯具和开关面板，需在油漆快要撤场前三天或漆最后一遍油时进场，大型吊灯顶部必须事先用膨胀罗丝固定4×3cm 木方，然后将吊灯固定罗丝切在木方上。所有开关的面板安装必须平整端正，不得歪斜。扣板吸顶灯安装时，必须将固定罗丝切在木楞子上，严禁切在扣板上(此木楞可事先请木工安装好) 。

　　8）网络线、电话线、有线电视线采用蓝色PVC 管，电线采用红色PVC 管。且强、弱电线管必须两个槽，不能再同一个槽内。强弱线管交叉时需用金属管搭接。

　　3、水路工艺安装要求：

　　1）水管开槽凿深4cm ，水管敷设结束后用水泥砂浆将槽口封平。

　　2）水管开槽要求横平竖直。

　　4、刷墙工艺要求 1）基层处理：铲到水泥层，铲好后清洁墙面，基本平整看到水泥层，基层应坚实、无空鼓、无脱粉、无浮灰和污物。空鼓的地方要敲掉。如果墙面平整度不好，需要先进行找平处理。裂缝处需张贴网格布，外墙漏水部分刷防水涂料。

　　2）界面剂：墙面清理灰尘后，将“汉高百德CG80界面剂”倒入清洁器具中，然后用滚筒涂刷，界面剂表面干固后可进行下一步操作；验收后方可进行下一步

　　3）如果墙面平整度不好，需要先进行找平处理再批腻子，如果新装修墙面，平整度良好，滚涂界面剂后可直接批腻子；

　　4）批刮腻子：将“汉高百得MP20C 耐水成品腻子”按比例倒入适量清水中，搅拌均匀，至无颗粒状，静待2～5分钟后再次搅拌，用专用抹灰批刀，批刮2～3层，腻子厚度为0.5～1.5㎜为宜，刮头遍腻子找平时，腻子厚度为0.5～0.8㎜要均匀平整，刮第二遍腻子（罩面腻子）厚度为0.3～0.5㎜，手法要横平竖直，用力要均匀。验收后方可进行下一步.

　　5）打磨：刮腻子后1-2天打磨平整，并清理打磨后的浮尘。

　　6）刷底漆。先刷一遍底漆，待其干透后（2-4小时）进行小一步。收后方可进行下一步.

　　7）刷面漆：需刷两遍，第一遍刷完后隔2-4后方可进行下一步，第二遍刷完后1-2天才能完全干透，在干透前注意防水、防旱防晒.

　 5、贴瓷砖工艺要求

1）基层处理：将尘土、杂物彻底清扫干净，不得有空鼓、开裂及起砂等缺陷。

　　2）弹线：施工前在墙体四周弹出标高控制线，在地面弹出十字线，以控制地砖分隔尺寸。

3）预铺：首先应在图纸设计要求的基础上，对地砖的色彩、纹理、表面平整等进行严格的挑选，然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的尺寸、色彩、纹理误差等进行调整、交换，直至达到最佳效果，按铺贴顺利堆放整齐备用。

　　4）铺贴：铺设选用1:3干硬性水泥砂浆与“汉高百得MC20瓷砖粘合剂”混合，砂浆厚度25mm 左右。铺贴前将瓷砖在水中浸泡，背面湿润，需正面干燥为宜。把地砖按照要求放在水泥砂浆上，用橡皮锤轻敲地砖饰面直至密实平整达到要求。

　　5）勾缝：地砖铺完后24h 进行清理勾缝，勾缝前应先将地砖缝隙内杂质擦净，用专用填缝剂勾缝。

　　6）清理：在家装贴瓷砖施工过程中随干随清，完工后（一般宜在24h 之后）再用棉纱等物对地砖表面进行理。

　　6、防水工艺要求

　　1）要求对阳台及卫生间地面做防水处理，淋浴房墙体做到1.8m ，其它位置墙体做到离地0.3m ；

　　2）外墙漏水处墙体需全墙面做防水处理；

　　3）防水材料干透以后，需进行24h 的闭水试验，无渗透现象才算合格。第十一条附则 1. 工程开工前，甲方应将房屋外门钥匙工程竣工验收时，甲方负责提供新锁1 套，由乙方当场负责安装交付使用。

　　2. 本协议签订后，工程不得转包。

　　3. 本协议一式份，甲、乙双方各执一份，协议附件为本协议的组成部分，具有同等的法律效力。

　　甲方（签字）：乙方（签字）：

　　身份证号：身份证号：

　　住址：住址：

　　电话：电话：

　　签订日期：

　　签订地点：

装修合同范本6

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目，确定乙方为施工安装单位，根据《中华人民共和国合同法》，双方本着互惠互利的原则，经多次洽商，达成如下合同：

　　1.1工程概况：

　　本工程主要包括系统计算机机房装修.机房设备的提供安装调试.及其工程。

　　1.2项目名称：

　　1.3承包范围

　　系统工程设计.施工.及设备材料供应。

　　1.4施工地点

　　1.5本合同遵循的技术规格和标准及优先原则：

　　1.6质量合保证

　　乙方须承诺，本工程中所选用的材料及设备均严格按照本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购，并须获得甲方的认可和支持，以确保本工程符合以上标准。

　　第二章甲乙双方的责任

　　2.1甲方的责任：

　　1）负责协调施工现场各工种间的配合。

　　2）负责对工程施工进度及质量进行检查.监督，发现问题及时提出并通知乙方及时纠正.

　　3）向乙方提供满足施工用水，电及相应的办公条件及堆放材料的库房。

　　4）对乙方提供的各种技术文件，资料保密，不以任何形式扩散给第三者。

　　2.2乙方的责任：

　　1）负责本系统工程施工图纸设计。

　　2）负责按合同规定施工，确保工程进度，按照甲施要求完成各项工作。

　　3）负责按照经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工，确保工程质量。

　　4）负责成品交验前的保护，保养。

　　5）做好施工记录.隐蔽工程记录，并汇集施工技术资料。

　　6）负责办理有关手续，并确保系统按期验收使用。

　　7）负责培训甲方使用和管理本系统的技术人员。

　　8）乙方进场施工人员必须服从甲方的统一管理，如违反甲方管理制度，视情节予以处罚直至清退出场。

　　9）做好施工组织管理，保持现场清洁，器材堆放整齐并及时清理现场垃圾，做到文明施工。

　　10）做好现场人员的安全培训工作，现场施工严格遵守甲方及地方安全部门的多项管理制度，乙方发生的一切安全事故均由乙方自行负责。

　　第三章材料及设备

　　3.1材料及设备到达目的地为工地现场。

　　3.2装修材料10天内交货，设备7天交货。本项目施工时间为30个工作日；

　　3.3所有材料均由乙方组织采购，甲方须提供一封闭场所供乙方保管材料使用。

　　3.4材料.设备除甲方另有书面变更要求外，均须按投标报价中所列产品型号.产地进行采购。

　　第四章合同价款

　　合同总价为：

　　计人民币：元整

　　合同总价包括附件的设备清单所列设备.系统的安装调试及其运保费.税金等所有的相关费用。

　　第五章付款方式

　　5.1合同签定后一周内，甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款，计人民币元整。

　　5.2乙方工程施工完毕，验收合格，正常使用后，甲方支付至所有款项90%的竣工款，乙方工程价款计人民币：（以最后决算为实际价格）。剩余10%作为质保金，工程验收1年付清。

　　5.3甲方支付给乙方的工程款项，乙方必须开具有效的正式的工程安装发票，给甲方入帐。

　　第六章工期

　　6.1本合同甲乙双方签定之日起，乙方即开始进行施工准备工作。

　　6.2根据甲方的施工进度安排施工工作。______年____月____日开始施工。

　　6.3乙方的施工计划安排需经甲方书面确认后方可执行；甲方原因造成的停工及工期延误，乙方必须当日向甲方提出书面报告以供审批；甲方须在48小时内予以书面答复，若逾期不予答复，则表示甲方同意乙方的报告。

　　第七章设计变更

　　甲方因变更设计时，应书面通知乙方；乙方按规定需变更时，应由甲方签证，竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算，未经甲方代表确认的变更无效，不可作为结算依据。

　　第八章工程验收

　　8.1工程完成后，乙方提交工程竣工报告，七日内由甲.乙双方对工程进行验收。

　　8.2工程验收时，乙方应向甲方提供本系统全套工程设计.施工文件及图纸，并提供全套电子管理文档。

　　8.3按国家和地方当局的相关施工规范，验收规范和标准作为验收依据。

　　8.4甲方需在三日日内验收完毕，并在验收报告单据上签字盖章。

　　8.5若经确定为不合格工程，则乙方应及时修正，并直至工程验收合格。

　　第九章保证及处罚

　　9.1乙方保证本系统中所使用的'所有产品免受第三方提出关于侵犯其专利权.商标权或工业设计权的起诉。

　　9.2乙方保证本系统的设计.施工.验收.开通.正常使用。

　　9.3乙方保证按照甲方施工进度安排完成各项工作，如逾期，每天按工程款的0.1%支付违约金。

　　9.4乙方保证在本系统保修内提供4小时快速响应，24小时内现场服务。

　　9.5乙方提供综合布线线路15年质量保证，质保期从工程验收合格后开始计算；网络设备及他1年质量保证，质保期从设备验收合格后开始计算。质保期内，乙方负责设备非人为损坏的免费维修.更换（详见产质保规定），保障产品的正常使用。整个系统乙方提供2年免费维护。

　　9.6凡购买乙方销售的产品设备，自验收合格之日起（一年）内如非人为因素引起的故障，经检验属实可免费更换.维修，但下列情况不属保修范围。

　　1、不正确操作，造成产品损坏：

　　2、自行拆卸，标贴损坏，日期涂改，产品人为损坏，进水，变形，受潮，自然灾害，雷击等。质保期后乙方提供维修服务，修理所需交通费及更换零配件费用由甲方承担。

　　9.7如在接入弱电系统工程中因使用甲方已有的线路与设备而有故障的，由甲方负责。

　　第十章仲裁与诉讼

　　10.1执行合同过程中甲乙双方发生争议的问题，均应通过双方友好协商解决，协商不能解决的争端，提交甲方所在地法院诉讼解决。

　　10.2除另有裁决外，仲裁费与诉讼费由诉讼方承担

　　10.3在仲裁与诉讼期间，除正在仲裁与诉讼部分外，合同其它部分继续执行。

　　第十一章其它

　　本合同附件及乙方投标书与合同正本具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各持壹份；本合同自双方签章双方往来文件，均应以书面形式为准。本合同如有未尽事宜，甲乙双方协商解决，或另订补充条后生效。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

装修合同范本7

　　甲方：

　　指定联系人姓名：

　　指定联系电话：

　　指定联系邮箱：

　　地址：

　　邮编：

　　指定店铺地址：

　　乙方：

　　地址：

　　指定联系电子邮箱：

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

　　一．服务项目：

　　1、服务对象

　　由乙方为甲方淘宝网店（网址：帐号： )。

　　2、服务项目及费用：共计人民币: 元整（大写）万仟佰拾元整。

　　3、付款方式：

　　为保障甲乙双方权益本次服务费用分三个阶段支付：

　　第一阶段：本合同签订后，甲方即向乙方直接支付合同总费用50%，即人民币元；

　　第二阶段：设计作品发布上线后的3日内甲方应向乙方确认支付剩余50%的合同款，即人民币元。

　　4、服务时间：

　　（1）、自乙方收到甲方首付款后，乙方日内应向甲方提供设计初稿；

　　（2）、甲方收到初稿后，乙方须积极配合甲方进行稿件修改，直至甲方定稿；

　　（3）、自甲方确认设计终稿后并付清相应合同款，乙方应在日内（此期间不做任何内容修改）将设计终稿发布上线至甲方网店。

　　5.服务定义：

　　⑴ 设计初稿：包含页面的整体颜色定位、排版格式、素材元素，轮廓架构，概略图雏形。

　　⑵ 设计终稿：包含页面的整体颜色、格式、元素、等其它细节部分调整，达到最终实际效果。

　　⑶ 发布上线：包含页面的整体代码编写、模板内容添加(不含宝贝描述)、首页图片美化、模板细节微调。

　　二．项目合作流程

　　1. 甲乙双方明确服务条款、服务时间、费用等必要信息。

　　2. 由乙方拟定合同，并双方签约盖章（合同一式两份，甲乙双方各执一份）。

　　3. 乙方在签约后开始执行设计所需素材收集等准备工作，须收到甲方的合同款后才开始执行服务操作。

　　4. 乙方在规定时间内完成服务，完成后以书面确认函形式或邮件形式提交给甲方进行确认，如期间甲方有修改意见则通过书面确认函形式或邮件形式回复。

　　5. 甲方确认设计终稿后向乙方支付相应合同款。

　　6. 甲方投入使用后，支付剩余未支付费用。

　　三．甲乙双方合作的权利和义务

　　服务筹备期：

　　1. 甲方需及时提供给乙方设计所需的所有材料，因材料提供问题所造成项目不能按时完成，由甲方承担所有责任。

　　2. 因甲方延迟支付合同款导致未能及时开展设计服务所造成的设计服务时间延长，由甲方承担所有责任。

　　3. 甲方需保证提供给乙方设计所需材料的完整性、结构清晰性。甲方保证提供给乙方的文字、图片等材料的.真实性与合法性，乙方不承担对甲方所提供材料真实性与合法性的审核工作，因此，由此产生的一切法律责任以及给乙方造成的损失均由甲方承担。

　　4. 乙方不得在未经甲方允许的情况下，公布或向第三方透露甲方所提交的任何文件及信息。

　　服务执行期：

　　1. 甲乙双方必须委派项目负责人在项目执行过程中，积极配合及协调合作过程中的出现的要求及问题。

　　2. 乙方的设计作品必须通过书面确认函形式向甲方负责人确认签字，一但确认后乙方有权拒绝任何理由的修改要求。

　　3. 乙方需在项目规定的时间内完成所有规定的服务内容，如在甲方密切配合的前提下，乙方未能及时完成服务内容所造成的损失由乙方承担。

　　4. 乙方必须根据甲方的要求在服务条款范围内进行设计服务。乙方所有的策划案及设计稿必须提交甲方审核。

　　5. 甲方对乙方所有设计成果拥有审核确定权。

　　6. 乙方不得擅自对甲方没有确定的设计成果上传并公之于众。

　　7. 在设计制作过程中，甲方对未确认的设计稿提出的修改要求，甲乙双方可共同协商整改方案，乙方应尽力协助实现。对有可能影响双方约定的完成时间的情况，乙方有权提出合理的延期请求，由双方协商确定具体时间。

　　8. 在修改过程中所造成的时间延误问题，由甲乙双方共同协商解决。

　　9. 甲方如对设计作品不满意，乙方需积极配合甲方修改调整，如修改范围已超过甲方原有的要求或修改书面确认函已确认过的内容，甲方将承担由此产生的一切费用。

　　10. 如因为乙方技术性问题造成甲方网店中的功能不能正常使用，乙方需无条件进行修改调整。

　　11. 因网店设计工作是十分艰巨的，不仅需要经过大量调研工作，更需一流设计师的创作，

　　乙方在开始着手设计时就已经在全面的履行合同，鉴于此甲方承诺无论任何理由如提前终止合同，仍向乙方支付相应阶段的服务费（甲乙双方一致同意终止的除外）相应阶段费用见本合同付款方式，譬如：服务进入到第二阶段时甲方提前终止合同，应向乙方支付本合同款的共计70%的总费用。

　　服务完成

　　1. 乙方设计经甲方书面确认完成并交付给甲方后，甲方不得再要求乙方进行设计内容的修改，如必须执行修改的，甲方须承担修改所造成的服务费用。具体服务费用由甲乙双方商定。

　　2. 甲方需在乙方提交完所有执行文件后的3个工作日内付清所有剩余款项。

　　3. 在甲方付清应付乙方的全部款项后，甲方正式享有全部视觉设计知识产权，乙方此时才可提供所有设计的PSD源文件及执行文件给甲方，并且乙方不得以任何形式出售该视觉设计成果。

　　4. 服务完成后，乙方拥有成果展示权，需甲方允许乙方在乙方的网站或服务平台进行成果展示。

　　5. 服务完成后，如甲方未按时付清应付乙方的全部款项，乙方有权通过法律途径收回乙方所有设计成果。

　　四、网店后期维护

　　如乙方需要网店后期改动或增加内容另收取制作费用，另收取费用需甲乙双方协商一致后，以书面函合同形式签订完成。

　　甲方：乙方：

　　授权代表签字：授权代表签字：

　　xxxx年x月x日

装修合同范本8

　　发包方(甲方)

　　承包方(乙方)

　　按照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑装饰装修管理规定》和《深圳市家庭居室装修管理规定》，结合本工程实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商达成如下协议：

　　1、1、工程概况

　　1. 1. 1 工程名称：

　　1. 1. 2 工程地点：

　　1. 1. 3 承包内容：本合同附件《工程预算书》或《工程项目一览表》列出的项目以及以下内容：

　　1. 1. 4 承包方式：

　　□包工包料; □包工部分包料; □包工不包料

　　1. 1. 5 工期：

　　开工日期：2XX年月日

　　竣工日期：2XX年月日

　　总日历天数：天

　　1. 1. 6 工程质量：

　　1. 1. 7 合同价款(人民币大写)：

　　￥ (含税)

　　2、2、双方工作

　　2.1 甲方工作

　　2.1.1 甲方于开工前天，应向乙方提供已经确认的施工图纸套(或作法说明份)，并向乙方进行现场交底。

　　2.1.2 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续，向乙方接通施工所需的水、电，协调有关部门做好通道、电梯、消防设备的使用和保护。

　　2.1.3 清除影响施工的障碍物，对只能部分清空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。

　　2.1.4提供原始水电线路图纸及装饰装修地点钥匙。

　　2.1.5指派为甲方驻工地代表，负责对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

　　2.1.6 委托为工程监理，监理工程师姓名：。甲方应在开工前将监理工程师的职责、监理范围以书面形式通知乙方。

　　2.1.7 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。甲方未办理装修的任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由甲方负责并承担由此造成的经济损失。

　　2.1.8 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线、古树古木、绿地等不受损坏，并承担相应费用。

　　2.1.9 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担相应费用。

　　2.1.10 知会邻里在施工期间产生的灰尘和噪音可能对其生活和工作环境造成的影响，协调关系获得理解并承担相应责任。

　　2.1.11 煤气改造、有线宽频网络等工作须由甲方与有关部门配合施工。

　　2.2乙方工作

　　2.2.1 由乙方负责设计的工程，乙方提供主要部分的设计效果图、平面布置图、水电改造图、天花布置图、地面铺设图及其他施工图纸。并组织施工图纸或作法说明的现场交底。由甲方负责设计的工程，参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底。

　　2.2.2 拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

　　2.2.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全和环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。

　　2.2.4 指派为乙方驻工地代表，负责履行合同，组织施工，按期保质保量完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　2.2.5 甲方直接发包的工程，乙方有义务配合其他施工方施工，以保证工程质量及工程的顺利完成。

　　2.2.6 乙方有义务事先告知甲方未知的与本工程质量相关的事项，如乙方知道或根据经验应该知道的'有关质量问题而未告知甲方，则造成的损失由乙方承担。

　　2.2.7 依据《深圳市家庭居室装修管理规定》第十四条规定，乙方应办理交纳施工入场装修押金。

　　2.2.8 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等不受破坏，做好施工现场保卫和垃圾的清运工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位(住户)的关系。

　　2.2.9 施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。未经甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由乙方负责并承担损失。

　　2.2.10 乙方在施工中应妥善保管甲方堆放在现场的家私、陈设以及工程成品;工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

　　2.2.11 乙方未按照工程施工规范及环保要求装修造成的环境污染，乙方有治理的责任。

　　2.2.12 参加竣工验收，编制工程结算。

　　3、3、工期

　　3.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。每提前一天，甲方支付乙方元。

　　3.2 甲方未按约定提供图纸及开工条件而影响工期的，工期相应顺延。

　　3.3 由于甲方变更设计或增加工程量，以及提出增加设计范围以外的工程项目，造成工期延误，甲方承担责任，工期相应顺延。

　　3.4 甲方不按时提供材料或中间工程验收不及时造成停工和误工，工期相应顺延。

　　3.5 甲方现场工程师指令有误或不及时，延误工期，工期相应顺延。

　　3.6 甲方未按合同约定支付工程预付款、进度款，影响施工正常进行，工期相应顺延。

　　3.7 因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

　　3.8 由于工程质

装修合同范本9

　　甲方：嘉兴万马奔腾商贸有限公司

　　乙方：

　　丙方：

　　乙方于 20xx年月 -- 日与 -----有限公司（甲方更名前公司）签订了-----有限公司---项目《建设工程施工合同》，包括本协议书前甲、乙双方针对本工程签订的所有合同、补充协议书等合法有效文件（以下统称为“原合同”），现甲、乙、丙三方就解除上述合同、补充协议书等原合同事宜经充分协商一致，达成以下协

　　议。

　　一、甲、乙双方均自愿同意解除“原合同”。

　　二、甲方、乙方和乙方的关联方针对本工程所签订的涉及到甲方义务等，包括但不限于执行中甲方的担保责任等内容，由乙方负责自行解决，并承担因此引起的

　　所有责任及甲方因此所受损失。

　　三、乙方、丙方必须按业主、监理要求无偿提供完整符合工程竣工验收要求的承包范围内已完成部分的工程竣工验收所需资料：乙方负责完善20xx年1月21日前施工工程部分的资料，丙负责完善20xx年1月21日后施工工程部分的资料，乙方整理完善的资料由丙方负责检查和接受，并负责承担因此引起的一切责任和后果，监理公司对乙方、丙方提供的上述资料进行检查和监督，并承担因此引起的一切责任和后果。

　　四、乙方“原合同”完成工作内容（-------------等）工程造价：

　　1、200--年---月---日前完成部分：按----工程咨询有限公司《-----公司--------造价司法鉴定》的司法鉴定结果下浮5%，作为乙方“原合同”此期间完成工作内容的

　　结算。

　　2、20---年---月28日至20---年--月---日期间完成部分：按-----造价咨询有限公司

　　的审计结果，作为丙方完成乙方“原合同”此期间完成工作内容的结算。

　　五、工程款支付：

　　1、乙方、丙方必须对甲方前期已支付各项工程款（含针对本工程所支付的各项费用，包括但不限于20---年---月--日甲方给乙方冷却塔工程前期施工单位------工程有限公司的借款人民币-----万元）按其财务要求予以确认，并按要求开

　　具正规税务发票，否则，甲方有权不支付有关工程款项。

　　2、本协议第五条第1款乙方“原合同”完成工作内容结算款的支付：

　　2.1该部分工程现存的质量问题，由乙方委托有资质的单位进行整改。整改费用合计----万元（小写：------元），由甲方从乙方结算款中扣减后代为支付给相关单位。

　　2.2本协议第2.1条质量整改工作完成，并通过有关质量检测部门验收后，支付至最终结算款95%（本款项分两个月支付，每月支付一半）；剩余5%为质量保证金，保修期按国家规定执行，在整体工程验收完两年后按实际发生的费用结算，余款无息返还乙方。质量保证金在乙方提供等额银行保函后，甲方可予先行支付。

　　3、本协议第五条第2款丙方完成乙方原合同工作内容结算款的支付：

　　3.1按甲、丙双方新合同及联合声明等约定支付条款支付。

　　3.2乙方承诺一次性返还丙方前期管理费、钢筋、资料完善等有关费用---万元（小

　　写：----元），并由甲方从乙方工程款扣减后直接支付给丙方。

　　4、工程款支付时，乙方必须按甲方财务规定进行前期已支付工程款的.确认并提供发票，且必须在乙方补齐前期已支付的各项工程款发票后才予支付后期各项工程款。

　　八、“原合同”履约保证金：在乙方按甲方财务要求确认并完成本协议约定内容

　　后，与工程结算款一并无息返还。

　　九、乙方前期代付临时场地租赁费人民币-----元（小写：----元）由乙方提供相关票据后同工程结算款一并支付；乙方前期代付司法鉴定费用人民币-----元（小写：----元）按甲、乙双方于20---年----月21日签订的补充协议中约定的承担比

　　例（即双方各承担一半）同工程结算款一并支付。

　　九、20---年---月21日后，施工的------等工程所涉及的债权债务由-----工程有限

　　公司负责承担，并承担因此引起的所有责任及甲方因此所受损失。

　　十、本协议书自双方签字、盖章之日起生效。

　　十一、本协议书一式十二份，甲方五份，乙方三份，丙方三份，监理一份。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：

　　委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：

　　-----工程建设监理中心乙方（盖章）：

　　有限公司（盖章）法定代表人（签章）：

　　法定代表人：委托代理人（签章）：

　　委托代理人：签订时间：

装修合同范本10

　　转让方(甲方)：号：

　　顶让方(乙方)：号：

　　甲、乙、双方经友好协商，就店铺转让事宜达成以下协议：

　　一、甲方将自己位于街(路) (原为： )转让给乙方使用，建筑面积为平方米。

　　二、租期到年月日止，年租金为元人民币日之前交清。押金元。店铺交给乙方后，乙方同意履行该租赁合同，保证经营项目符合国家法规。交纳水电费等各项经营使用费用，该合同期满后由乙方领回交纳的`押金元，该押金归乙方所有。

　　三、现有装修、装饰、设备(包括 )在甲方收到乙方转让金后无偿归乙方使用，租赁期内乙方有转让权(但不能破坏店内基本使用布局，水电墙面地砖完整性)。

　　四、乙方在年月日前一次性向甲方支付顶手费(转让费)共计人民币大写元。

　　五、租期内甲方继续以甲方名义办理营业执照、税务登记等相关手续，但相关费用及由乙方经营引起的债权全部由乙方负责，与甲方无关。乙方接手经营前该店铺及营业执照上所载企业所欠一切由甲方负责偿还，与乙方无关。

　　六、如因自然灾害等不可抗因素导致乙方经营受损的与甲方无关，但因国家征用拆迁店铺，有关补偿归乙方。

　　七、合同期满乙方有优先续约权。

　　八、本合同一式两份，双方各执一份，签字之日起生效。

　　甲方号

　　乙方号

　　年月日

装修合同范本11

　　供方（简称甲方）：三门峡银河电子科技有限公司

　　需方（简称乙方）：三门峡市湖滨区财政局

　　20xx年5月于三门峡

　　湖滨区财政局机房装修合同

　　建设方（简称甲方）：三门峡市湖滨区财政局

　　承建方（简称乙方）：三门峡银河电子科技有限公司

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国价

　　格法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，

　　双方达成如下协议，共同遵守。

　　一. 施工地址：三门峡市湖滨区财政局二楼机房。

　　二. 承包方式：全包（包工.包料、全包、部分承包）。

　　三. 总价款：￥118038.3元，大写（人民币）：壹拾壹万捌仟零叁拾捌元叁角

　　其中：材料费： 99966 .63 ，人工费：3654.2 他费用： 14417.47 经双方认可，

　　变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。

　　四. 付款方式：合同一经签订，甲方即应付100％工程材料款和施工工费的50％；当工期进

　　度过半（20xx年5月20日），甲方即第二次付施工工费的`40％。剩余10％尾款待甲方

　　对工程竣工验收后结算。（注：施工工费包括人工费）

　　五. 合同组成

　　本合同的组成包括：本合同文本、预算清单。

　　六. 工期：自 20xx 年 5 月 6 日开工，至 20xx 年 5 月 31 日竣工，工期 26 天。

　　七. 本合同一式__二___份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同

　　的组成部分。

　　甲方（签章）三门峡市湖滨区财政局乙方（签章)：三门峡银河电子科技有限公司

　　建设方代表（签字）：：承建方代表（签字）：

　　签订日期：年月日签订日期：年月日

装修合同范本12

　　建设方（简称甲方）：

　　承建方（简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国价格法》以及其他有关法律法规规定的原则，为保护双方的合法权益，结合本工程的具体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　一、施工地址：

　　二、承包方式：全包（包工、包料、全包、部分承包）。

　　三、总价款：￥118038.3元，大写（人民币）：壹拾壹万捌仟零叁拾捌元叁角其中：材料费：99966.63，人工费：3654.2他费用：14417.47经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。

　　四、付款方式：合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款和施工工费的50%；当工期进度过半（20xx年5月20日），甲方即第二次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。（注：施工工费包括人工费）

　　五、合同组成

　　本合同的`组成包括：本合同文本、预算清单。

　　六、工期：自20xx年5月6日开工，至20xx年5月31日竣工，工期26天。

　　七、本合同一式__二___份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。合同附件为本合同的组成部分。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（签字）：_________

　　_________年____月____日

装修合同范本13

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方房屋进行地砖、墙砖铺设，订立本协议，以共同恪守。

　　一、工程地点：________区________街________单元________室

　　二、形式结构：________层式 ________室________厅________厨________卫

　　三、工程项目：

　　1、四个房间(两卧室、两客厅)地面铺设________瓷砖，打地角线，要求平整;一个厨房，一个卫生间墙面________铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺________瓷砖，要求平整;两个阳台地面铺设________瓷砖，要求平整。

　　2、未尽细节的.之处，由甲方提出方案，商量确定。

　　四、承包方式：甲方按乙方要求必须保证装修期间的所需材料(乙方需提前通知甲方)，和施工期间的午餐供应，乙方负责施工。

　　五、质量标准：施工质量要符合安全要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。工程竣工验收合格后，3个月内因乙方施工出现质量问题，乙方负责无偿返工维修。

　　六、工程造价：材料由甲方提供，甲方支付乙方装修人工费________元人民币。

　　七、付款方式：为确保工程质量，暂扣________元押金，________年____月____日至________年____月____日内无任何问题，将全额返还乙方。工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内付清乙方人工费，

　　八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。本协议自双方签字之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　签字(盖章)：

　　联系电话：

　　年月日

装修合同范本14

　　甲方(委托方)：签约时间：

　　乙方(施工方)：签约地点：

　　为规范住宅装饰装修施工，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、杭州市人民政府第141号《杭州市城镇住宅装修管理办法》以及其他有关法律、法规规定的原则，结合本工程的家体情况，双方达成如下协议，共同遵守。

　　一、工程概况

　　1.甲乙双方的条件：

　　甲方装修住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记，并取得房产管理部门颁发的住宅装饰装修资质证书的单位。

　　2.装饰施工地点：区路(小区) 幢号(单元) 室。

　　3.住房结构：室厅结构，建筑面积平方米。

　　4.装饰施工内容：详见附件一《施工内容表》

　　5.承包方式样：(包工包料，包清工，部分承包) 。

　　6.本工程由设计。

　　7.工期：工程期限天，从年月日开工

　　至年月日竣工。

　　二、工程价款及结算方式：

　　1. 总价款：(大写)元(其中：设计费元，管理费(%)元，税金(%)元)。经双方认可变更施工内容的，变更部分的工程款按实另计。

　　2. 合同签订后，甲方支付总价款的.%，计元。年月日前，甲方支付总价款的%，计天：年月日前，甲方支付总价款的%，计元：年月日前，甲方支付总价款的%，计元：尾款甲方应在本工程竣工验收合格后日内一次付清。

　　三、施工准备及双方的义务

　　(一) 甲方工作

　　1. 甲方开工前，应向物业管理单位或产权单位登记备案：确需改变房屋结构和使用性质的，应当请具备相应资质的单位出具鉴定和加固方案，经房产管理部门核准后，领取住宅装修许可单。

　　2. 甲方应在开工前天，向乙方进行现场交底。腾空房屋，消除影响施工的障碍物，对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等采取保护措施。向乙方提供施工需要的水、电，并说明使用注意事项。

　　3. 做好施工中临时性使用公用部位操作以及产生影响邻里关系等行为的协调工作。

　　4. 指派为甲方代表，负责合同履行，对工程质量、进度进行监理、验收、变更、登记手续和其他事项。

　　(二) 乙方工作

　　1. 对甲方进行施工图纸或做法说明的现场交底，拟定方案和进度计划，交甲方审定。

　　2. 指派为乙方代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

　　3. 未经甲方同意和所在地房产管理部门批准，不得随意改变房屋结构和使用性质。

　　4. 与所在地物业管理单位《住宅室内装饰装修管理服务协议》。

　　5. 严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

　　四、材料的供应

　　1. 甲方提供的材料：详见附件二《甲方提供的材料、设备清单》

　　本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，必须符合国家标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异或无法提供有关证明的，乙方应及时向甲方书面提出，甲方仍表示使用的，经书面认可，可继续使用，由此造成工程损失的，责任由甲方承担。

　　2. 乙方提供的材料：详见附件三《乙方提供的材料清单》

　　乙方提供的材料，必须符合国家标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备，并应得到甲方认可，用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定的，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的双倍补偿经甲方。